Образец договора с электриком на обслуживание юридического лица

Договор гпх с электриком на обслуживание образец

Образец договора с электриком на обслуживание юридического лица

Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика.

Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека.

То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны. И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны.

Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя. У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность. Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными. Под документом, должны быть адреса, реквизиты (паспортные данные) и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных.

В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы. Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

Во второй части перечислены права и обязанности сторон. То, что исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объёме и в срок. И по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки.

Со своей стороны заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат сразу после получения извещения об окончании работ. Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в договоре. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.

В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.

Читать дальше:  Нормы обеспечения служебным жильем военнослужащих

В части о гарантии указывается на какой срок она предоставляется. Расширенная гарантия может быть предоставлена только на всю электроустановку, электроустановка это вся электропроводка квартиры или частного дома.

Для примера: если в двухкомнатной квартире проводится замена проводки только в одной комнате, а во второй остаётся старая, то не о какой гарантии не может быть и речи.

Так же, если работы планируется выполнять с использованием материалов заказчика, то есть тех, которые были приобретены заказчиком самостоятельно, гарантия не предоставляется.

Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания электропроводки, это в том смысле, что не стоит в одну розетку устанавливать тройник и подключать три обогревателя, при это, заменив автоматический выключатель в щитке на более мощный.

В части пятой о порядке расчётов по закупке электротехнических материалов оговаривается, как это происходит. Необходимо понимать, что частный электрик не является торговцем или тем более производителем материалов для монтажа электрики. Именно поэтому в договоре указывается только стоимость работ.

Исполнитель услуг просто делает одолжение заказчику и вместо него покупает всё необходимое. Это устраивает обоих: с одной стороны будет приобретено именно то, что необходимо для монтажа, а не то, что попалось. А, с другой стороны заказчик не тратит своё время.

При расчётах используется расписка в получении денег и товарные чеки магазинов, складов или баз.

В шестой части договора оговаривается ответственность сторон. В ней сказано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. А, так же, что в случае невыполнения обязательств указанных пунктов, стороны имеют право, каждая со своей стороны, требовать материального возмещения.

В следующих частях говорится о порядке разрешения споров и заключительных положениях. В конце договора адреса, реквизиты и подписи сторон.

Хотелось бы всем пожелать, чтобы Договор НЕ потребовался бы для разрешения споров или разногласий. Достичь этого очень просто: исполнителю качественно и в срок выполнить работу, а заказчику вовремя и полностью рассчитаться.

Читать дальше:  Если не пристегнут пассажир кому выписывают штраф

ООО «***кий губернский банк-банк ***а», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Правления ***ой Юлии Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Кондратенко Григорий Степанович, паспорт 3204 676553 выдан: УВД Центрального района г. ***о, дата выдачи: 01.07.2004г., зарегистрированный по адресу: г. ***о, ул. Красноармейская, д. 142А, кв. 45, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель выполняет, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды услуг:

1.1.1. Проведение инструктажа сотрудникам Заказчика с целью присвоения группы I по электробезопасности.

1.1.2. Проверка знаний, завершающая инструктаж, в форме устного опроса и (при необходимости) проверка приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.

  1. 2.Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.Иметь группу по электробезопасности не ниже III.

2.1.2.Приступить к проведению инструктажа сотрудников Заказчика не позднее 17.10.2005г.

2.1.3. Проводить инструктаж с целью усвоения сотрудниками Заказчика требований по электробезопасности, относящихся к их деятельности.

2.1.4. По окончании инструктажа проверить знания сотрудников Заказчика в форме устного опроса и (при необходимости) проверить приобретенные навыки безопасных способов работы или оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Выделить рабочее место для Исполнителя для проведения инструктажа.

2.2.2. Своевременно оплатить оказываемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1. За оказываемые по настоящему договору услуги Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 500 руб. (Пятьсот рублей).

3.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем выдачи наличных денежных средств Исполнителю из кассы Заказчика не позднее 2-х дней с момента подписания настоящего договора.

3.3. В сумму, указанную в п. 3.1. настоящего договора, включаются все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязанностей по настоящему договору.

  1. 4.Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Днем окончания работ по договору считается день оформления двустороннего акта выполненных работ.

Читать дальше:  Новости россии мин финансов облигации 1982 года

4.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта выполненных работ обязан либо направить Исполнителю подписанный акт, либо представить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в виде двустороннего акта с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, порядка и размерах работ.

4.3. В случае неисполнения Заказчиком п. 4.2. работы по договору считаются выполнены в полном объеме и к качеству выполненных работ Заказчик претензий не имеет.

5.1. За просрочку оплаты услуг Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 01% от суммы платежа за каждый день просрочки.

5.2. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6.1. Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают их в Федеральном суде Центрального района.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и прекращается в момент исполнения сторонами условий п.п. 3 и 4 договора.

6.4. Все изменения и дополнения к договору должны быть совершены в той же форме, что и договор, и подписаны обеими сторонами.

6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

Добрый день! покупатель написал претензию о том, что ему плохо собрали шкаф-купе. я лично приехала проверить шкаф собран все замечательно, но полы имеют большой у.

26.06,2019 я ошибочно, через онлайн-банк Промсвязьбанка в пользу ЗАО МАКС . перевела — 25 000 руб в качестве оплаты договора страхования NSZ № 43453. Я не знала, .

Цены поднялись:нарколог 700₽,психиатр 450, остальные офтальмологи и педиатр 900 в г.Казань и это всё долго делалось

Cегодня почитал инфу в инете и пошел менять права. Сразу поехал на Туаакова 64 в наркологию (наркодиспансер), там отстоял огромную очередь в регистратуру, затем в.

Источник: //kalibr20.ru/urkons/dogovor-gph-s-jelektrikom-na-obsluzhivanie-obrazec/

Договор с юристом (Юридической компанией) на абонентское юридическое обслуживание

Образец договора с электриком на обслуживание юридического лица

ДОГОВОР № _______
абонентского юридического обслуживания

г. Москва                                                                                                                                             «____» ____________20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр судебной защиты бизнеса «Закон и Налоги», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сагакова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « », именуемое далее «Клиент», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

Скидки на абонентское юридическое обслуживание

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель в порядке и на условиях договора обязуется осуществлять абонентское юридическое обслуживание Заказчика (далее – юридическое обслуживание), а Заказчик обязуется принять оказанные в рамках юридического обслуживания услуги и оплатить их. 1.2.

Перечень оказываемых в рамках юридического обслуживания услуг, согласован Сторонами в Приложении №1 к договору. 

1.3. По поручению Заказчика Исполнитель вправе оказать ему услуги, не указанные в Приложении №1 к договору.

Отношения Сторон по оказанию дополнительных услуг, в части, не урегулированной договором, регулируются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимые для надлежащего оказания услуг по договору документы и информацию. Документы и информация могут передаваться Исполнителю по электронной почте, факсу или путем предоставления оригинала; 2.1.2.

Своевременно принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями договора; 2.1.3. Давать Исполнителю четкие, необходимые и достаточные указания по исполнению договора. 2.1.4.

При необходимости выдать Исполнителю надлежащим образом оформленную доверенность на оказание необходимых услуг и выполнение действий от имени Заказчика. 2.2. Заказчик вправе: 2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о процессе оказания услуг по договору; 2.2.2.

Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования предложений и рекомендаций Исполнителя по результатам оказания услуг. 2.3. Исполнитель обязан: 2.3.1. Качественно оказывать Заказчику услуги и своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, которые могут повлиять на их качество.

Все предложения и рекомендации Исполнителя в рамках договора носят рекомендательный характер и не являются для Заказчика обязательными; 2.3.2. Соблюдать, установленные в договоре порядок и сроки оказания услуг; 2.3.3.

Обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком оригиналов документов, материалов, а также конфиденциальность информации, полученной им в процессе оказания услуг; 2.3.4. Консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с оказанием услуг; 2.3.5. Соблюдать иные условия договора и не допускать нарушения его положений. 2.4.

Исполнитель вправе: 2.4.1. Не приступать к оказанию услуг по договору или приостановить их оказание до полного выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате его услуг; 2.4.2. Самостоятельно определять способ оказания услуг исходя из конкретных условий; 2.4.3. Привлекать к оказанию услуг по договору третьих лиц; 

2.4.4. Получать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию, в т.ч. документы, и полагаться на нее без дополнительной проверки.

3. Сдача-приемка услуг

3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней по истечении предыдущего месяца, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей Стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц (далее – Акт). Передача Акта осуществляется по электронной почте на адрес, указанный в реквизитах Заказчика.

Передача оригинала Акта осуществляется Исполнителем в течение 10 (Десяти) календарных дней по истечении предыдущего месяца. 3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта, обязан подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо заявить свои возражения.3.3.

Возражения Заказчика по объему и качеству юридического обслуживания должны быть обоснованными и содержать конкретные ссылки на несоответствие юридического обслуживания условиям договора. 3.4. При наличии обоснованных возражений, Стороны составляют Акт, в котором указывают перечень необходимых доработок и срок их исправлений. 

3.5.

При неисполнении Заказчиком обязанности по подписанию Акта, а также при непредставлении Заказчиком в указанный срок письменных мотивированных и обоснованных замечаний, юридическое обслуживание считается оказанным Исполнителем и принятым Заказчиком без замечаний.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость юридического обслуживания составляет – 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11, п. 2, части II Налогового Кодекса Российской Федерации. 4.2.

Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, иные документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с юридическим обслуживанием Заказчика, в стоимость юридического обслуживания не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно. 4.3.

Расчеты между Сторонами производятся на основании счетов Исполнителя в следующем порядке: 4.3.1. Оплата юридического обслуживания за первый месяц осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами договора. 4.3.2.

Оплата юридического обслуживания за второй и последующие месяцы осуществляется Заказчиком не позднее 5-х рабочих дней с момента получения и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 4.4.

Оплата юридического обслуживания производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 4.5. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. При досрочном прекращении договора по инициативе Заказчика, денежные средства, полученные Исполнителем по договору, возврату Заказчику не подлежат.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны признают, что вся информация, которой они обмениваются в процессе заключения и исполнения договора, включая его условия, является конфиденциальной и не подлежит разглашению и передаче третьей стороне.

Условие настоящего пункта не распространяются на третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг по договору. 5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение может осуществляться только с письменного согласия на это другой стороны.

 5.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена действующим законодательством Российской Федерации к категории открытой и раскрытие которой вменено в обязанность одной из Сторон. 

5.4.

За убытки причиненные разглашением конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае если иное не предусмотрено договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных ему Заказчиком по описи оригиналов документов и материалов.

 6.3. Исполнитель несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Заказчику вследствие явной недобросовестности или явной некомпетентности Исполнителя. 6.4.

Исполнитель не несет ответственности за обычный риск убытков, связанных с судебными процессами, а также за решения принятые Заказчиком на основании оказанных услуг и их экономические последствия, включая возможные убытки. 6.5. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность информации и документов, передаваемых им Исполнителю. 

6.6.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты юридического обслуживания, Исполнитель оставляет за собой право приостановить юридическое обслуживание Заказчика до момента исполнения последним своих обязательств по оплате.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если их невыполнение является прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения договора. 7.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности относятся: война, военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, террористические акты, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, стихийные бедствия природного и техногенного характера. 7.3.

При этом срок исполнения обязательств по договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. 7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону. 

7.5.

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по договору, письменно уведомив об этом другую сторону.

8. Применяемое право. Урегулирование споров

8.1. К отношениям Сторон по договору подлежат применению нормы материального и процессуального права Российской Федерации. 8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 8.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы.

9. Срок действия договора и его расторжение

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года. 9.2. В случае, если за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не уведомит другую о его прекращении, договор автоматически продлевается на очередной календарный год и действует на тех же условиях. 9.3.

Договор может быть прекращен: а) по соглашению Сторон; б) по инициативе любой Стороны, при условии уведомления об этом другой Стороны за 1 (один) месяц до указанной в уведомлении даты прекращения договора. 

9.4.

Прекращение действия договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств и ответственности возникших до даты прекращения его действия.

10. Заключительные положения

10.1. С момента подписания договора все предыдущие договоренности, переговоры и переписка по вопросам, касающимся договора, признаются Сторонами не действительными и теряют юридическую силу. 10.2. В течение срока действия договора, Стороны вправе вносить в него необходимые изменения и дополнения.

Все изменения и дополнения к договору совершаются только в письменной форме и подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон. 10.3. Приложения и дополнительные соглашения к договору с момента их подписания Сторонами являются его неотъемлемыми частями. 10.4.

Все уведомления, сообщения, претензии и иные документы должны направляться в письменной форме или иным способом, позволяющим определить конкретного отправителя и получателя корреспонденции, а также дату его отправления и получения. 

10.5.

Договор составлен в 2 (двух) равных по юридической силе экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса и реквизиты Сторон

11.1. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях своих адресов и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений. До получения такого уведомления, все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.

Источник: //lawtax.ru/services/document/dogovor-s-yuristom-na-abonentskoe-obsluzhivanie

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Образец договора с электриком на обслуживание юридического лица

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: //kub-24.ru/dogovor-okazaniya-uslug/

Профессиональные электрики

Образец договора с электриком на обслуживание юридического лица

Мы предлагаем вам качественные и не дорогие услуги электрика, от замены лампочки до монтажа проводки «под ключ» в квартирах, домах, коттеджах, офисах, магазинах.

Наши специалисты ответят на все ваши вопросы. Заполните форму и дождитесь звонка.

  • Штробление стен без пыли: от 70 руб за 1 м.п.
  • Вызов электрика на дом для составления разовой сметы — БЕСПЛАТНО.
  • Все электромонтажные работы под “ключ” выполняются после подписания договора.
  • На полную замену проводки «под ключ», выписывается гарантия до 5 лет.

У вас возникли проблемы с электричеством или электрооборудованием?
Наш элетрик готов приехать к вам прямо сейчас в течении одного часа.

Звоните по телефону: 8 (904) 5000-332

Вызвать срочно электрика!

Выполняем электромонтажные работы любой сложности и любого объема. Осуществляем ремонт, модернизацию или полную замену электропроводки в доме, квартире, офисе, магазине, на производстве и т.д.
Работаем по договору, оплата наличным и безналичным расчетом, как для Физ.Лиц, так и для Юр.Лиц (форма КС-2, КС-3, Акты, Отчеты).

Наша гарантия на работу 5 лет

Наша компания предоставляет гарантию до 5 лет на весь спектр электромонтажных работ от А до Я “под ключ” на вашем объекте.
Внимание: на единые услуги электромонтажных работ гарантия не предоставляется…

мы перезвоним Вам через 10 минут.

“Ростов-Электрик” оказывает весь спектр Электромонтажных работ

Наши специалисты решают практически любые поставленные задачи связанные с электричеством, электропроводкой и ремонтом электрики.

Мы готовы не только оказать услуги по электрике у Вас дома, на даче или в офисе, но дать грамотную консультацию по проведению электромонтажных работ, выбору электрооборудования для проведения работ по прокладке новой или замене старой электропроводки.

Мы проводим электромонтажные работы, используя, как электроустановочные изделия среднего класса, так и проводим электромонтаж на основе электроустановочных изделий и электрооборудования премиум класса, включая установку электрики класса люкс и дизайнерских решений электроустановочных изделий.

1-на комнатная квартира

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Штробление стен
  4. Высверливание лунок
  5. Прокладка кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

2-х комнатная квартира

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Штробление стен
  4. Высверливание лунок
  5. Прокладка кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

3-х комнатная квартира

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Штробление стен
  4. Высверливание лунок
  5. Прокладка кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

4-х комнатная квартира

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Штробление стен
  4. Высверливание лунок
  5. Прокладка кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

2-х этажный коттедж
кирпич, бетон

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Штробление стен
  4. Высверливание лунок
  5. Прокладка кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

3-х этажный коттедж
кирпич, бетон

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Штробление стен
  4. Высверливание лунок
  5. Прокладка кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

2-х этажный коттедж
деревянный сруб

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Установка изолятора
  4. Установка розетки/выкл
  5. Прокладка ретро кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

3-х этажный коттедж
деревянный сруб

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Установка изолятора
  4. Установка розетки/выкл
  5. Прокладка ретро кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

Монолитный дом

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Штробление стен
  4. Высверливание лунок
  5. Прокладка кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

Кирпичный дом

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Штробление стен
  4. Высверливание лунок
  5. Прокладка кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

Пеноблочный дом

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Штробление стен
  4. Высверливание лунок
  5. Прокладка кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

Деревянный дом (сруб)

  1. Расчет сметы
  2. Дизайнерский проект
  3. Установка изолятора
  4. Установка розетки/выкл
  5. Прокладка ретро кабеля
  6. Установка расп.коробки
  7. Сборка щитка

Электрика на производстве

Прокладка воздушных и кабельных линий электропередач (ВЛЭП), установка и модернизация трансформаторных подстанций (ТП,РП,РТП,КТП,МТП,БКТП).

Проверка, настройка и монтаж приборов учета электроэнергии, проектирование систем наружного и внутреннего освещения.

Монтаж охранной и пожарной сигнализации, установка, ремонт и замена освещения и электроустановочных изделий.

Установку светильников, монтаж электрощита, штробление стен и стяжки, установка электропроводки, перенос розеток и выключателей.

Из монолита (бетон)

  1. Расчет сметы
  2. Штробление стен
  3. Прокладка кабеля
  4. Установка расп.коробки
  5. Установка розетки/выкл
  6. Сборка и установка АВР
  7. Сборка щитка этажного

Из панели (бетон)

  1. Расчет сметы
  2. Штробление стен
  3. Прокладка кабеля
  4. Установка расп.коробки
  5. Установка розетки/выкл
  6. Сборка и установка АВР
  7. Сборка щитка этажного

Из кирпича

  1. Расчет сметы
  2. Штробление стен
  3. Прокладка кабеля
  4. Установка расп.коробки
  5. Установка розетки/выкл
  6. Сборка и установка АВР
  7. Сборка щитка этажного

Из дерева (сруб)

  1. Расчет сметы
  2. Установка изолятора
  3. Прокладка ретро кабеля
  4. Установка расп.коробки
  5. Установка розетки/выкл
  6. Сборка и установка АВР
  7. Сборка щитка этажного

Монтаж заземления

Солнечные водонагревательные установки (СВУ) для горячего водснабжения.

Солнечные водонагревательные установки (СВУ) для отопления.

Солнечные установки нагрева воздуха.

Солнечные установки нагрева воздуха.

Дизайнерский проект

— пешеходных переходов— остановочных комплексов— автодорог

— парков и скверов

Пультовая, Простая люстра

  1. Замена блока питания
  2. Замена патронов G4,E-14,E27
  3. Замена старых проводов
  4. Замена светодиодов
  5. Замена блока радиоуправления

Светильника/Торшера

  1. Замена блока питания
  2. Замена патронов G4,E-14,E27
  3. Замена старых проводов
  4. Замена светодиодов
  5. Замена блока радиоуправления

Прожектора LED

  1. Замена блока питания
  2. Замена патрона
  3. Замена старых проводов
  4. Замена светодиодов
  5. Замена блока радиоуправления

Кобры LED

  1. Замена блока питания
  2. Замена патронов
  3. Замена старых проводов
  4. Замена светодиодов
  5. Замена блока радиоуправления

Наша бригада электриков выполнит электромонтаж в Вашей квартире, загородном доме или офисе, в самые сжатые сроки с высшим качеством проведения работ по электрике, а также расскажет Вам о всех нюансах и моментах применения современных тенденций на рынке электроустановочных изделий, автоматики и электроники, применяемой при современном электромонтаже.

Необходимо помнить, что электрика в доме или офисе, выполненная профессионалами, является залогом успешной и безопасной работы электроприборов и безопасности для жизни и здоровья.

Условия гарантийных и постгарантийных обязательств после проведения электромонтажа и ремонта электрики, не только приятно удивят Вас, но и позволят содержать Ваше электрохозяйство на объекте в надлежащем состоянии при заключении договора на обслуживание электрики.

Мы всегда готовы предложить специальные условия на услуги по электрике и электромонтажные работы для постоянных клиентов, а также предложить кабельную продукцию и электроустановочные изделия для проведения работ на Вашем объекте, по специальным ценам и со значительными скидками.

Наши специалисты решают практически любые поставленные задачи связанные с электричеством, электропроводкой и ремонтом электрики.

Мы готовы не только оказать услуги по электрике у Вас дома, на даче или в офисе, но дать грамотную консультацию по проведению электромонтажных работ, выбору электрооборудования для проведения работ по прокладке новой или замене старой электропроводки.

Мы проводим электромонтажные работы, используя, как электроустановочные изделия среднего класса, так и проводим электромонтаж на основе электроустановочных изделий и электрооборудования премиум класса, включая установку электрики класса люкс и дизайнерских решений электроустановочных изделий.

За 8 лет работы у нас 1.445 успешных контрактов:

Здравствуйте, я основатель компании “Ростов-Электрик” и меня зовут Александр. Предлагаю вашему вниманию услуги электрика в городе Ростов-на-Дону по самым оптимальным ценам.

Выполним следующие электромонтажные работы:

  • частичная или полная замена электропроводки;
  • замена или перенос: электросчетчиков , выключателей, розеток, светильников, люстр, бра и т.д;
  • штробление кирпичных или бетонных стен;
  • подключение встраиваемой техники;
  • поиск и устранение неисправности в электро сети;

О себе. Стаж работы в электромонтаже 8 лет. Образование средние профессиональное “Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий” 4-го разряда 4-ой группы допуска (до 1000 Вольт).

Все работы делаю только профессиональным инструментом в соответствии с ПУЭ (правила устройств электроустановок). Я не выполняю работы запрещённые правилами, даже по просьбе заказчика.

Считаю, что лучше не выполнить работу совсем, чем сделать её некачественно.
На все виды выполненных работ, даю гарантию сроком до 5 лет.

Проведение электромонтажных работ в квартире новостройке, является одной из актуальных услуг по электромонтажу. Мы проводи электромонтажные работы в новостройке под ключ, а также готовы выполнить разводку электрики в новой квартире.

Мы проводим электромонтаж в квартирах новостройках с нуля, под ключ, – от установки вводного электрощита, до сдачи электрики в новой квартире заказчику.

Также мы готовы выполнить поставку электрики для проведения электромонтажа в Вашей новой квартире, по приемлемым ценам.

Стоимость работ по прокладке электропроводки и выполнению электромонтажа в новостройке, Вы можете узнать у наших специалистов позвонив нам, и вызвать электрика для осмотра объекта на котором необходимо проведение работ по электрике.

Проведение электромонтажных работ в квартире новостройке является довольно ответственным процессом, и требует грамотного подхода к данному процессу, т.к. от качества проведенных электромонтажных работ в квартире новостройке, зависит дальнейшая безопасность и срок эксплуатации электропроводки.

Договор подряда с электриком – образец

Образец договора с электриком на обслуживание юридического лица

Внимание! Представленный текст является описанием образца договора подряда с электриком. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Договор подряда – соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его.

Сторонами соглашения могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели и дееспособные граждане.

Электрик – специалист по монтажу, ремонту и техобслуживанию электрооборудования и электроцепей.

Договор подряда с электриком может быть заключен, как в случаях разовой необходимости, так и в случаях периодической необходимости.

В этом случае договор может быть заключен на несколько лет, и по истечению каждого периода заказчик и подрядчик будут подписывать акт выполненных работ, в котором указывается, что работы за период выполнены в соответствии с условиями договора. Акт и будет основанием для произведения оплаты.

особенность образца договора подряда с электриком – принцип генерального подряда.

Он означает, что если законом и соглашением не предусмотрено иное, подрядчик может привлекать для исполнения работы третьих лиц – субподрядчиков, становясь при этом генеральным подрядчиком.

Исполнитель, привлекший субподрядчиков, несет перед заказчиком ответственность за недостижение результата работ и убытки, причиненные субподрядчком.

Предмет договора

Предметом соглашения являются действия исполнителя, предпринимаемые им для достижения результата работ, установленного документом, и непосредственно результат выполненной работы.

Поэтому в описании предмета соглашения следует указать не только вид и объем работ, но и способы их выполнения, а также необходимые для этого материалы и оборудование.

Если заказчик хочет, чтобы работы выполнял только конкретный исполнитель, необходимо внести в документ условие о том, что подрядчик не может привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

Срок действия договора

Обычно указывается два срока – срок начала и срок окончания работ. По соглашению сторон может указываться и промежуточный срок выполнения работ. Сроки, указанные в документе, могут быть изменены в порядке, установленном соглашением.

Стоимость работ и порядок расчетов

Цена и порядок оплаты могут быть определены в тексте документа и путем составления отдельного приложения (Сметы), которое после утверждения сторонами становится неотъемлемой частью договора.

В пункте о стоимости работ и порядке расчетов также уточняется порядок оплаты дополнительных работ, не предусмотренных соглашением.

Такие дополнительные работы могут оплачиваться в порядке, установленном сторонами, или в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Порядок сдачи и приемки работ

Пункт содержит порядок оформления акта сдачи-приемки выполненных работ, сроки приемки работ заказчиком, а также сроки уведомления подрядчика о замечаниях заказчика, если таковые возникнут после приемки работ.

Основания и порядок расторжения договора

пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение, и может подробно описывать условия и порядок расторжения договора. Или же, в соответствии с законодательством, соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон.

Разрешение споров

При заключении договора в условиях соглашения определяется является ли претензионный порядок досудебного урегулирования споров для заказчика и исполнителя обязательным или нет. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дополнительные документы к договору подряда с электриком

В зависимости от обстоятельств конкретной сделки, к образцу договора подряда могут прилагаться дополнительные документы. В Техническом задании стороны определяют способы выполнения работ.

В Перечне материалов и Перечне оборудования определяются необходимые материалы и оборудование, а также сторона, ответственная за предоставление указанных материалов и оборудования.

Принимаются материалы и оборудование по акту приема-передачи.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: //www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/s_jelektrikom/

Законовед
Добавить комментарий